我們在日常生活中，時常需要進行施工改造，通過維修改造施工合同可以保障我們的權益。以下是我精心收集整理的維修改造施工合同協議範本，下面我就和大家分享，來欣賞壹下吧。
維修改造施工合同協議範本1
甲方：__________________(以下簡稱甲方)
乙方：__________________(以下簡稱乙方)
1.甲方為本次要修繕的房屋的所有人，有權對此房屋進行修繕;
2.乙方已取得國家有關機關頒發從事房屋修繕的許可證，為有權從事房屋修繕的企業，目前合法存續。
為明確雙方本次房屋修繕行為的權利義務，甲乙雙方本著公平合理、等價有償的原則，並根據有關法律法規，制訂本協議，以資***同遵守。
第壹條甲方決定將位於_________區_________街_________樓_________層_________號的房屋壹套，建築面積_________平方米由乙方來進行修繕，乙方同意進行修繕。
第二條甲方保證其有權對上述房屋進行修繕。
第三條乙方保證其具有房屋修繕的資格證照。
第四條乙方本次為甲方的房屋進行修繕的範圍為_________;方式為_________;標準為_________(要詳細寫明房屋所須修繕的具體各部分以及對修繕方式和標準的要求)
第五條乙方本次為甲方的房屋進行修繕的時間為自_________年_________月_________日到_________年_________月_________日為止。
第六條本次房屋修繕的費用為_________元，在本合同生效後_________日內支付_________元，在本次房屋修繕結束並 經驗 收合格後_________日內將尾款_________元全部付清。
第七條本次房屋修繕的原材料除附件二中所列的清單外，均由乙方全權采購並由乙方來負責提供，但甲方有權監督其使用的原材料是否符合國家有關規定或行業慣例。對於附件二所列的原材料，由甲方來提供(或由乙方按甲方在清單中的要求來提供)。
第八條雙方約定由_________來進行本次房屋修繕的驗收工作，並向其支付規定報酬_________元。該部分費用由甲方來負擔。
第九條在本協議生效後，甲方應在_________日內讓乙方進場工作，並協助乙方進行與修繕有關的工作。
第十條違反本協議的約定為違約行為，應承擔違約責任。
第十壹條除第十二條規定的情況外，違約方應向守約方賠償壹切損失，包括但不限於實際損失以及為處理違約行為而支付的訴訟費、律師費等。
第十二條乙方如違反本合同第五條的約定，則每遲延壹天，需向甲方支付違約金_________元。但因甲方原因或有關政府行為或不可抗力的情形除外。本條的約定不免除乙方根據第十壹條應負擔的違約責任。
第十三條本合同只有在發生了以下三種事情之壹後才能變更：
1.雙方合意變更並達成書面的協議;
2.有關政府機關的種種行為使本次房屋修繕的行為必須修改;
3.不可抗力的情況使本合同必須修改。
第十四條本合同自發生以下事情方可終止：
1.雙方協商同意終止本合同的履行並達成了書面協議;
2.有關政府機關的種種行為使本次房屋修繕行為不能進行或失去意義(如上述房屋列入了拆遷範圍);
3.不可抗力的情況使本合同必須修改。
第十五條任何與本合同有關的爭議均應友好協商解決，如果在開始協商後30日內雙方還未達成千致意見，任何壹方均有權向房屋所在地的人民法院起訴。
第十六條本合同的所有附件均構成本合同不可分割的壹部分，與本合同具有同等法律效力。
第十七條本協議。壹式兩份，雙方各執壹份，具有同等法律效力。
第十八條本協議自甲方簽字並乙方簽字蓋章後生效。
甲方：________________乙方：________________
______年_____月_____日______年_____月_____日
維修改造施工合同協議範本2
甲方：_____________公司
乙方：_____________公司
根據《中華人民***和國合同法》及有關法律，經甲乙雙方友好協商，壹致同意按下列條款簽訂本合同：
第壹條工程概況
1、工程名稱：__________________________。
2、工程地點：__________________________。
3、承包方式：包工包料(甲方認質認價)
第二條工程期限、合同金額、付款方式
1、本合同工期為______天
2、工程總造價：____________元整，大寫：__________________整。本合同簽訂生效後，乙方制作安裝完工後，待甲方驗收合格，無扣減事項後，______天內甲方以支票方式付全款，乙方需出具由稅務局監制的有效發票。
第三條雙方責任及義務
1、乙方必須按照設計圖紙及甲方的要求保質、保量的進行施工，如工程質量不符合相關規定，乙方負責無償 修理 或返工，否則將賠償甲方的壹切損失。
2、乙方必須按雙方約定的時間完工，如發生不可抗力因素，工期順延。否則，視為違約，並賠償甲方工程總造價______%的違約金。
3、使用過程中，如出現質量問題，乙方在得到甲方通知後應及時負責維修。
第四條違約責任
1、乙方采購的材料必須保證質量，且是符合設計要求的合格產品。否則，應及時、免費按照甲方要求更換並賠償甲方的損失。
2、合同糾紛解決方式：法院起訴。
本合同正本壹式四份，甲方執三份，乙方執壹份，均具有同等效力，本合同自簽訂之日起生效。
甲方：________________乙方：____________公司
______年_____月_____日______年_____月_____日
維修改造施工合同協議範本3
本合同雙方當事人：
甲方：
乙方：
甲、乙雙方在平等、自願、協商壹致的基礎上達成壹致意見，就甲方擁有的磷化車間房屋維修翻新等事項簽訂如下合同，確保雙方***同遵守執行：
第壹條就地維修標準及要求
1、甲方就位於塘棲鎮磷化車間房屋屋頂委托乙方維修翻新。
2、乙方根據甲方的專項維修基金，專項用於磷化車間屋頂維修翻新，合理使用維修資金，甲方將監督乙方實施。
3、維修項目：磷化車間屋頂維修翻新。
4、甲方支付乙方20_元人民幣的 保險 費，讓乙方自行購買人身意外險，如乙方不購買導致的人身傷害，由乙方負責。
5、維修要求：
①乙方自行組織維修施工隊，並負責做好施工現場的安全質量工作，
②乙方要在甲方指定的時間內負責清理完該工程造成的淤泥雜物，
5、乙方對甲方的維修項目負責，確保維修範圍內的所有設施的正常
6、甲方應及時支付乙方維修費用，如甲方拖欠乙方費用，導致乙方無法及時更換或維修相關設施，乙方不承擔相應帶來的損失。
第二條維修付款
甲方在合同期內向乙方支付8400元維修翻新費用，乙方用於勞務支出。
第三條合同期限
合同有效期為年月日至年月日。
本合同未盡事宜，由雙方友好協商後解決，如無法解決，可向合同簽訂地法院提起訴訟。
本合同自雙方簽名蓋章時生效，壹式二份，甲、乙方雙方各執壹份，
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
維修改造施工合同協議範本 4
甲方：
乙方：
因甲方公司樓頂在使用期間出現滲水問題，乙方負責對甲方的房屋屋頂滲水進行維修，經雙方協商，協議如下：
1、維修時間：20_年_月_日起到20_年_月_日止。
2、維修地點：孔雀湖康體中心
3、維修方案須甲方確認，並且乙方應在維修之前征得甲方同意。
4、維修以及維修質量的監督：對於涉及到該房屋所出現的所有滲水部位都必須進行維修。在維修期間，甲方必定期須派人到現場予以質量監督和協助部分工作。在施工方施工期間，施工方有責任對施工時的人員安全負責，出現工傷事故由乙方負責。
6、房屋維修期的註意事項：甲方有義務協助乙方做好各項施工前的準備，(如垃圾材料的堆放)。
7、維修之後的房屋質量的驗收和審核：由雙方事先約定(以解決漏水為主)或者以相關行業標準為驗收標準。
8、在維修期間所產生的水電費用都由甲方負責予以負擔。
9、根據雙方的協商，本次維修采取乙方包工不包料的方式實施。
10、本工程維修發生的費用***計人民幣壹萬元整(大寫10000.00元整)，工程完工之日付伍仟元整(5000.00元)。待保修期滿之日付清全部尾款。
11、本房屋漏水維修合同壹式兩份，雙方各持壹份。
12、關於保修：保修期6個月，自維修結束之日起算，保修期內發生問題時乙方應立即派工作人員前往查看，並采取其他相關 措施 。
13、其他未盡事宜，雙方友好協商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
維修改造施工合同協議範本5
發包人(全稱)：(以下簡稱甲方)
承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)
甲乙雙方根據《中華人民***和國建築法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建築工程質量保修辦法》，將寧鄉經濟開發區怡寧新村商住樓及水平安置房的維修承包給乙方並達成如下幾點：
壹、維修工程內容及要求
1、乙方接到甲方或小區物業公司的維修聯系單後，在條件容許的情況下，1天之內組織人員或設備進行維修，維修完畢邀請甲方和物業公司***同驗收，並形成驗收文件用於結算。
2、對已入住的客戶維修，要求維修完畢後客戶簽字認定。
3、承包人不在約定期限內派人維修的，發包人可以委托他人修理。
4、發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知後，應當立即到達事故現場搶修。
二、工程質量保修範圍和內容
承包人按相關規定對已維修工程進行保修，在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔已維修工程質量保修責任，按建設部《房屋建築工程質量保修辦法》執行並約定已維修工程(同壹位置)的質量保修期如下：
1、屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房屋和外墻面的防滲漏為5年;
3、裝修工程為2年;
4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為2年;
5、供熱與供冷系統為2個采暖期、供冷期;
6、住宅小區內的給排水設施、道路等配套工程為2年;
7、 其它 項目保修期限約定如下：
質量保修期自工程驗收合格之日起計算。
三、甲乙雙方的權利與義務
(壹)甲方的權利與義務
1、由甲方工程師***同配合乙方施工，行使合同約定的職權，向乙方發出指令及其簽證，確保工程的順利進行。
2、現場確定施工範圍核實工程量。
3、組織相關單位進行驗收，評定質量標準。
4、按合同約定的期限支付工程款。
5、負責各部門的關系協調。
(二)乙方的權利與義務
1、提供相關的施工方案。
2、按建築規範進行施工管理，嚴格按已定方案及施工操作規範施工，確保工程質量。
3、抓好 安全生產 ，嚴防事故發生，因安全事故或責任事故所造成的損失和影響由乙方負責。
4每日完工後必須保證環境整潔、幹凈。
四、維修計價及費用支付
維修按每處單獨計價，費用由甲方會同物業參考市場行情進行***同定價，每月匯總後進行結算，預留5%作為質保金，驗收合格壹個月復查合格後支付。
五、維修費用
維修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。
六、違約責任
甲乙雙方務必嚴格履行合同的所有條款，不得違約，否則，
另壹方有權利追求其違約責任，並處以工程總價款的10%作為違約賠償。
下列情況為違約：
1、不按規定的方案和質量標準施工，造成質量低劣。
2、不能在規定的期限內完成工程任務。
3、現場管理混亂，受到有關職能部門的批評處罰。
七、本合同壹式三份，甲方二份，乙方壹份，甲乙雙方簽字或蓋章生效，本項工程全面竣工驗收合格並結清工程款帳目後自行終止。
發包人(公章)：承包人(簽字)：
法定代表人(簽字)：身份證號碼：
委托代理人(簽字)：
年月日年月日
維修改造施工合同協議範本相關 文章 ：
★ 房屋改造施工合同範本(2)
★ 學校維修合同協議範本5篇
★ 改造工程施工合同範本
★ 正規設備維修合同範本4篇
★ 房屋改造施工合同模板
★ 房屋維修改造合同樣本
★ 工程改造合同範本3篇
★ 工程施工協議書五篇
★ 最新汽車維修簡易合同5篇
★ 學校零星維修施工合同範本