第壹部分履約擔保承諾函
致:中鐵十四局集團有限公司張湯鐵路項目經理部二工區
我們自願與貴公司合作(以下簡稱？甲方？)就中鐵十四局集團有限公司張湯鐵路項目經理部第二工區項目施工勞務合作事宜進行討論並達成壹致，並做出如下承諾。
1，保證所承接的工程不轉包、不分包，否則視為我方違約，可以沒收我方繳納的履約保證金作為罰款。
2.保證服從甲方的領導、調度和協調，處理好與相鄰施工單位的合作關系。如果施工方案、工期等有變化。或者我們的原因，我們會服從甲方對我們任務的調整。
3.我們承諾該項目無需支付預付款。在工程款支付過程中，如果業主未能按期向甲方撥付資金，甲方撥付給我們的資金可以等額順延。撥款以月驗工為依據，我方及時提供月驗工計價資料，同意驗工計價是對合格優良工程的支付，按甲方認可的工程數量計算，不超過施工圖。
4、工期每延誤壹天，合同價的0.1？懲罰；超過5天，則每超過壹天，工期延誤0.5倍的合同價格。懲罰；超過10天，甲方有權終止合同，並按低於合同價格的5%結算已完成的工作量。
5.在合同執行過程中，如果我們不能保證質量、安全和進度，甲方有權單方面終止合同，且不承擔任何經濟和法律責任；我們承諾在甲方規定的時間內離開施工現場，並賠償由此給甲方造成的損失。
6.本人願意以雙方協商壹致的綜合單價合同形式簽訂合同，並承諾在合同執行過程中不調整價格。
7、我方項目負責人和技術負責人，按約定時間進場機械設備。項目負責人、技術負責人延遲進場，將對主要設備、主要人員延遲進場進行處罰，即每人每天罰款500元，機械設備延遲進場，每臺機器每天罰款500元。罰款金額從合同的履約保證金中扣除。罰款只是手段，並不能免除我方人員和機械設備繼續進場的責任。
8.我方項目負責人保證長期在施工現場，其休假必須提交甲方現場負責人批準。無故不到現場，每天罰款500元，從人員履約保證金中扣除。
9.我們承諾在工程質量方面做到以下幾點:
(1)、工程質量符合鐵道部頒發的施工規範、規程、質量標準和工程建設標準，並接受建設單位和監理工程師的檢查，並辦好隱蔽工程簽證手續。
2、必須滿足設計中規定的技術要求。
(3)本工程質量標準為鐵道部現行優良工程標準，質量目標為鐵道部優質工程，爭創國家優秀獎。
(4)、工程質量保修和維修方法，按國家和鐵道部行業規定執行。
⑸、竣工按部頒驗收標準驗收，壹次單位工程合格率達到100%,滿足建築工程創優規劃的要求。
⑹、如質量達不到驗收標準，由此造成的壹切損失由我單位承擔。
10，我們承諾對因我方原因造成的安全事故承擔壹切經濟和法律責任，並妥善處理善後事宜；甲方絕不會因事故善後處理不當而受到影響。否則，我方將承擔因處理不當給甲方造成的經濟損失及相關法律責任。
165438+
(1)、我們編制成壹個班組，納入甲方的統壹管理；根據甲方要求，著裝人員和機械設備應統壹標識。人員上崗前應接受甲方組織的教育培訓，經考核合格後持證上崗。
(2)所有勞務人員與我司簽訂勞動合同，並進行登記，編制每月工資表，報甲方審核；並保證在甲方的監督下，按照當地勞動部門的要求和甲方關於農民工工資管理的規定，及時支付農民工工資；如發生拖欠勞務費的情況，我方承諾甲方有權終止勞務合同，扣除我方支付的履約保證金和其他應付款項作為勞務費的支付，並承擔由此造成的壹切經濟損失和法律責任。
(3)我方承諾自行采購的地面材料和輔助材料的所有風險均由我方承擔，甲方不會因工程結束後由我方采購的材料引起的糾紛而受到影響。因我方采購的地面材料及其他小型材料和機器而產生的任何經濟和法律責任將由我方承擔。
12.我方同意所有主要材料和特殊材料(包括但不限於混凝土、水泥、砂、碎石、鋼筋、混凝土外加劑、片石、鋼絞線、錨具和波紋管)由甲方通過招標采購，自購材料的供應商應經甲方認可，必要時甲方有權指定供應商。
13.在施工過程中，我方對甲方提供的材料的消耗不得超過材料限額。
消耗，如果超過，我們承諾超出的材料由甲方按市場價消耗？110%的價格將從乙方當前的結算價格中扣除。
14.我們願意無條件服從甲方的施工環境保護和水土保持措施；職業健康安全保護措施；勞動組織計劃；文明施工、文物保護等壹系列有利於工程的措施。
15.如果我方不能按甲方要求實現階段性工期或達不到質量標準，甲方有權調整我方的工程範圍和數量，並更換施工勞務作業隊伍。我們保證按時離開施工現場，我們所有的臨時設備或機械設備將免費提供給甲方，直至工程完工並歸還，不支付任何費用。
16.我們理解業主資金撥付不到位，影響征地拆遷，延誤提供設計變更文件，承諾不影響工程進度和質量。
17.我們承諾合同壹經簽訂，綜合單價將不再調整。如果發生損失，我們自己承擔，只需要在施工勞務合同中保留壹份施工項目的工作內容即可；對於第三方造成的損失，我們承諾只有在施工單位認可甲方的賠償費用後才考慮賠償，不會超過施工單位的認可費用。建設單位拒不批準的，不需要補償；如果施工過程中變更費用增加，我方承諾只有在施工單位認可甲方變更費用後才考慮補償，且不會超過施工單位認可的費用。如果施工單位拒絕批準變更費用，則無需補償。
18.我方保證在施工過程中，我方人員不會在工作區域內制造任何人為的麻煩、鬧事或圍堵項目部、攪拌站、車輛和甲方人員。否則，甲方有權立即終止合同，甚至將施工合同提交甲方法定機關所在地法院起訴。同時，我們將承擔壹切經濟和法律責任，並保證在24小時內撤出現場。
19.在合同履行過程中，我們保證在任何時間、任何地點不對甲方工作人員進行辱罵、侮辱人格、人身攻擊或其他違法犯罪行為。如因我方原因發生沖突，甲方將拒絕接觸我方所有工作，並沒收其支付的履約保證金。情節嚴重的，由甲方法人機構所在地的公安、司法機關作出判決。
20.這份簽署的承諾書。工程建設勞務合作合同？的主要內容之壹。
承諾:
2011年月日
履約保函二承諾函
承諾編號:
承諾(壹):身份證號碼:
我承諾完全無條件地執行河南省虞舜水利建設工程有限公司與業主簽訂的施工合同(項目名稱:合同編號)的全部內容。
壹.模式
負責組建(以下簡稱項目部)，並全面負責項目部的組建和人員配備。公司將根據項目情況對項目進行監督和檢查。我保證從公司領取的項目部印章和項目部財務章僅用於整理項目資料和辦理項目業主工程款支付手續，不用於其他用途。否則由此造成的壹切經濟損失由我承擔，我願意向公司支付3-5萬元的違約金。
我全權負責這個項目的管理和運營，自負盈虧。承擔由此形成的壹切債權債務關系並處理與之相關的壹切事情，承擔壹切經濟責任。
二、成本提取
本項目中標合同價格為人民幣(￥元)。我按本工程最終結算總價的%支付給公司，並支付所有其他稅費。公司提出的費用應根據進度款按比例提取。
三、施工組織和質量標準
1.在本工程實施過程中，如業主和監理向主管部門投訴或向公司發函，我將第壹次賠償河南省虞舜水利建設工程有限公司1000元，第二次雙倍賠償。如被有關部門列入不良行為記錄(黑名單)，本人保證壹個月內消除並自行承擔費用，並賠償河南省虞舜水利建設工程有限公司名譽損失3-5萬元。如果我不能在規定時間內擺脫黑名單，我承諾向河南省虞舜水利建築工程有限公司壹次性支付違約金30萬元
2.在工程施工期間，我承諾服從河南省虞舜水利建設工程有限公司的項目管理，公司有權監督我履行工程施工合同，檢查施工質量、安全、進度、文明施工、工程款支付、民工工資支付、建築材料等情況。
3、為了保證公司對項目的有效管理，我必須按照公司工程部規定的格式，每周、每月按時如實提交項目報告。未按規定及時有效上報的，工程款按本人遲報順延。
4.我承諾嚴格按照設計文件及相關規範進行施工，並在工程驗收後15天內(以竣工驗收報告簽署日期為準)，向河南省虞舜水利建設工程有限公司提供壹套完整的竣工驗收資料原件，並加蓋項目部公章及項目財務章後返還。未及時提供竣工驗收資料，工程款將按期順延。如果不能提供完整的竣工驗收資料，可能無法結算工程款。保修期內的質量保證金由本人承擔。業主將質量保證金返還給公司後，公司將及時返還給承諾人。
四、安全責任
我負責制定施工安全措施，對進入現場的人員進行安全教育，進行安全技術交底。施工人員保險；負責建立健全安全體系，對安全生產負全面責任。確保安全措施的落實，防止各類安全事故的發生。如發生安全質量事故，我公司除承擔事故的全部經濟責任外，還將向河南省虞舜水利建設工程有限公司支付直接經濟損失的5%作為管理不善的賠償。
動詞 （verb的縮寫）責任和義務
1.我負責為履約保證金和預付款保函提供資金。在支付項目的投標保證金和履約保證金時，我必須通過公司的基本存款賬戶。如果我沒有通過公司賬戶繳納履約保證金，或者業主沒有要求，我需要向公司繳納不低於5萬元的履約保證金，履約保證金等竣工驗收報告和工程章退還給公司。如果公司遭受經濟或名譽損失(質量安全事故、拖欠農民工工資、不良記錄等。)因組織施工不當，上述款項將不予返還，作為對公司的名譽賠償。
2.我承諾，如有關部門查處該項目掛靠、出借資質、買賣合同等違法行為，我將承擔壹切經濟處罰和賠償責任。
3.業主撥付的工程款在我按照公司財務管理制度提供全額正式稅票後，轉入我指定的賬戶。
4.我及時、真實、有效地提供本項目所有承包商的名稱和聯系方式，以確保項目信息的暢通。向公司工程部提供業主工程科長、質檢科長、總監、現場監理、施工隊工長的電話號碼。
5.我承諾進入施工現場後按公司統壹要求設置大門及室內外標誌，並進行文明施工，樹立公司良好形象。
6.我負責報告工程進度付款和結算。
7.負責公司在場人員產生的所有費用。
8.我負責當地的治安刑事案件。
9.如業主因工程質量和進度要求公司更換項目經理或施工隊伍，公司應業主要求向項目派出工作組，返工、趕工、施工隊伍調配等壹切經濟責任及公司現場管理人員工資(按公司標準)由本人承擔，公司可在原提取的基礎上增加5%的管理費。
10.我承諾不轉包或非法分包本次合作，否則，我將承擔由此引起的壹切經濟和法律責任。且本人無權並承諾不以公司名義將本項目作為抵押、擔保或貸款。否則，我將承擔由此造成的壹切經濟責任和過錯，並向公司支付50-65438+萬元的違約金。
11.如本人出現施工質量、安全、工期延誤、拖欠農民工工資等問題，公司有權通知業主和監理處理上述事宜，並停止向公司賬戶支付承諾人款項，已發生的壹切經濟責任由本人承擔。
不及物動詞財務管理和支付方式
工程款進入公司賬戶後，公司工程部提供工程款支付對賬單，公司財務部扣除相關費用後支付給我(原則上承諾人滿足公司財務要求不超過三天即可轉賬)，專款專用。工程款結算產生的壹切費用由本人承擔。
項目的財務管理符合國家和公司的財務管理制度。報銷人員原則上是本人；委托他人代理的，須攜帶本人及代理人身份證原件提前辦理委托手續。代理人應向公司提供真實有效的授權委托書原件。
辦理工程款時，提供80%(本次提款金額)的有效合法的全部費用單據和20%的人工費合法資料(包括相關人員有效身份證復印件、考勤表、工資表)；否則，公司將在辦理工程款支付手續時暫扣當期結算金額的3%，本人將在扣繳之日起7個工作日內向公司提供上述相關資料。如果逾期，公司不會退還這筆錢作為對公司的補償。我提供的票據的付款人應為河南省虞舜水利建築工程有限公司，票面必須清晰地加蓋納稅人專用發票印章。我提供的票據無法通過網檢獲得。
如果沒有使用正確的信息，我應該保留我的簽名，份數取決於我提供的票據數量。餐飲、娛樂、煙酒不提供門票，票據不跨年度使用。
七、外出經營許可證管理辦法
我承諾最遲在工程款結算前7個工作日內通知公司，公司到機構所在地開具外出營業執照。本人提供詳細納稅地址(具體到鄉鎮)，開具外出營業執照時按規定繳納的印花稅由本人承擔。為了避免重復納稅，我將向當地稅務機關說明。
出境業務許可證使用期限已過，但工程結算尚未完成。有效期滿前，地稅部門應簽字蓋章並交回公司財務部辦理續展；在營業執照有效期內完成的，由地稅部門簽字蓋章並網上註銷，然後交回公司財務部。否則，壹切後果由我負責。
八。違約糾紛
我嚴格遵守這壹承諾。如果我不能按照承諾的全部內容和合同價格實施，我自願同意接受公司與業主結算的已竣工工程的工程價款的70%，並清償本工程之前的全部外債，剩余30%的工程結算款作為我向河南省虞舜水利建設工程有限公司的違約金，上述承諾將受到有效的懲罰，如有沖突，違約金按最高金額執行。公司和個人都有權提起訴訟，規定法院是企業所在地的管轄法院。
九。本承諾函的構成和優先解釋順序
1，本承諾書。
2.本承諾書附件(相關人員證明)。
3、施工進度計劃、施工組織計劃等。
4.工程公司與業主簽訂的施工總承包合同。
5.招標文件。
本承諾書自本人簽字(蓋章)後生效，本承諾內容履行完畢後自動失效。
承諾:(蓋章)
電話留言:
日期:
履約擔保承諾函第三部分
承包商履約保證金
(雇主名稱):
鑒於妳方，作為雇主，已與(承包商名稱)(以下簡稱？承包商？)簽訂了(項目名稱)施工合同(以下簡稱？主合同？)，應承包商的申請，我方願意以保證承包商履行主合同規定的義務的形式向貴方提供以下擔保:
壹、擔保範圍和金額
我行擔保的範圍是承包商未能履行主合同約定的義務而給妳方造成的實際損失。我方保證的金額為主合同約定的合同總價的%，最高不超過人民幣(大寫)。
二、保證方式和保證期限
我們的保證方式是:連帶責任保證。
我們的保證期為:自本合同生效之日起至主合同約定的工程竣工之日後天。如果您和承包商同意變更工程竣工日期，經我方書面同意，保證期將根據變更後的竣工日期進行調整。
第三，承擔擔保責任的形式
根據您的要求，我們以下列方式之壹承擔保證責任:
(1)我方將提供資金和技術援助，使承包商能夠繼續履行主要合同義務，支付金額不超過本保函第1條規定的擔保金額。
(2)我方將在本保函第壹條規定的擔保金額內賠償貴方的損失。
第四，薪酬安排
如果妳方要求我方承擔保證責任，妳方應向我方發出書面索賠通知，並證明承包方未履行主合同規定的義務。索賠通知應寫明索賠金額、款項應支付到的賬號，並附上說明承包商違反主合同給妳方造成損失的證明材料。
以工程質量不符合主合同約定標準為由主張違約的，還應提供工程質量檢測部門出具的符合相應條件要求的質量說明材料。
在收到妳方的書面索賠通知及相應的證明材料後，我們將在個工作日內核實後按照本保函的承諾承擔擔保責任。
動詞 （verb的縮寫）保修責任的解除
1.如果在本保函承諾的保證期內，貴方未能以書面形式向我行主張保證責任，我行的保證責任將在保證期滿後的次日解除。
2.如果承包商已經按照主合同的約定履行了其義務，我方將在本保函承諾的保證期期滿的次日起解除保證責任。
3.當我行根據本保函向貴方支付的履行擔保責任的金額達到本保函的金額時，擔保責任將從我行向貴方付款之日起解除(該款項從我行賬戶中支取)。
4.根據法律法規的規定或其他應當解除我行擔保責任的情形，我行在本保函項下的擔保責任也應當解除。
在我方解除擔保責任後，貴方應在我方解除擔保責任之日起個工作日內將本保函的原件返還我方。
不及物動詞免責條款
1.如果由於妳方違約導致承包商不履行義務，我方不承擔擔保責任。
2、按照法律法規的規定或妳方與承包人之間另有約定，免除承包人的部分或全部義務，我方也免除其相應的擔保責任。
3.妳和承包人同意變更主合同(主合同條款第15條約定的變更除外)。如果承包商的責任加重，需要取得我們的書面同意，否則我們將不再承擔增加部分的擔保責任。
4.如因不可抗力導致承包商不能履行義務，我方不承擔擔保責任。
七。爭端的解決
由本保函引起的任何爭議應由雙方協商解決。協商不成的，通過訴訟解決，訴訟管轄法院為法院。
八。保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授權代理人)簽字或蓋章並送達貴方之日起生效。
本條所稱的交付是指:
擔保人(財務單位):(單位蓋章)
法定代表人或其委托代理人:(簽名)
地址:
郵政編碼:
電話留言:
傳珍:年月日
備註:本履約保函格式可以是發包人同意的其他格式，但相關內容不得違反合同文件。
決定的實質內容。